装修方案范本？

一、装修方案范本？

装修方案是根据客户的需求和预算，为客户提供的一份详细的装修设计和施工方案。以下是一个的基本内容：项目概述：简要介绍项目的名称、地点、面积、客户需求等基本信息。设计理念：阐述设计师的设计思路和创意，包括整体风格、色彩搭配、空间布局等。平面布置图：展示房屋的平面布局，包括各个房间的功能、家具摆放、门窗位置等。立面图：展示房屋的立面效果，包括墙面装饰、天花板造型、门窗样式等。剖面图：展示房屋的内部结构，包括地面、墙面、天花板等的构造和材料。施工方案：详细说明施工的流程、工艺、材料和注意事项等。预算报价：列出各项装修工程的费用，包括材料费用、人工费用、管理费用等。进度安排：制定装修工程的进度计划，包括开工日期、竣工日期、各个阶段的施工时间等。售后服务：说明装修公司提供的售后服务内容和承诺，包括质保期限、维修响应时间等。其他事项：包括合同条款、付款方式、违约责任等。以上是一个的基本内容，具体内容可以根据客户的需求和实际情况进行调整和完善。

二、装修报备范本？

装修时间：2021年X月X日至2021年X月X日。

装修内容：主要包括墙面刷漆、更换地板、更换厨房卫生间水电设施等。

装修公司：XXX装修公司。

装修人员：将由装修公司派遣专业人员进行施工，人员数量约X人。

施工区域：主要在本人房屋内进行，不会影响到其他业主的正常生活。

施工安全：将严格遵守相关安全规定，保证施工过程中不会对他人和物品造成损失。

联系方式：如有任何问题或需要联系，请拨打本人的电话号码XXX或者联系装修公司。

特此报备。

业主：XXX

日期：2021年X月X日

以上是一份简单的装修报备范本，您可以根据实际情况进行修改和调整。在报备时，注意要提供详细的装修内容和施工时间，同时保证施工过程中不会对他人和物品造成损失。

三、劳动合同纠纷起诉范本？

劳动纠纷起诉状范本

申诉人：(申诉人如为个人，则此处填写：姓名，性别，出生年月日，民族，工作单位，法定住址，联系地址，电话;如为单位则填写：单位名称，单位性质，法定代表人，住所，电话)

被申诉人：(同上)

请求事项：(此处填写争议事项中申诉人的要求，要求应明确、具体，如请求被申请人向申诉人支付2007年9月份工资3000元;请求被申请人向申诉人支付经济补偿3000元。)

事实与理由：(填写争议事项发生的事实经过、争议内容，支持申诉请求的理由)

此致

区人民法院(一般根据单位所在地确定在哪个区，具体可与法院联系确定)

申诉人：(此处个人签名、捺印，单位盖章)

年 月 日

法院如何审理劳动纠纷诉讼?

法院审理劳动争议案件和审理一般民事纠纷一样，适用民事诉讼法的规定。其主要程序有一审程序、二审程序、审判监督程序等。

一审程序比较复杂。审理之前人民法院将进行向被告发送起诉状副本、组成合议庭、开展调查或委托调查、通知当事人参加诉讼等事宜。法庭调查时，按当事人陈述、证人作证、出示证言书证等证据、宣读鉴定结论和勘验笔录这样的顺序进行。进入法庭辩论后，先由原告及其诉讼代理人发言，然后由被告及其诉讼代理人答辩，再由各方互相辩论。辩论之后由审判长按照原告、被告、第三人的先后顺序征询各方最后意见。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。判决书中应当写明案由、诉讼请求、争议的事实和理由;判决认定的事实、理由和适用的法律依据;判决结果和诉讼费用的负担;上诉期间和上诉的法院。

四、装修合同范本？

一份简单的室内装修合同范本

发包方(简称甲方)：_________________________

承包方(简称乙方)：_________________________

　　甲乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进行住房装修，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下合同条款，供双方共同遵守。

一、工程概况：

1. 装饰施工地点：

2. 住房结构： 房型 _____房_____厅____卫，施工面积______ 平方米。

3. 装饰施工内容：详见附件一《装饰施工内容表》。

4. 承包方式：________(清包、半包、全包、整装、部分承包)。

5. 工期：自_____年____月___日开工，至_____年____月____日竣工，工期共____天。

二、工程价款及结算的约定：

1.工程总价款：￥_______元，大写(人民币)：________________，详见本合同装修工程报价单。

2.工程款付款方式按下列方式支付：

(1)第一期：对预算设计认可签订合同之日支付工程总造价的 %，即￥ 元作为订金；

(2)第二期：合同签订后开工前支付工程总造价的 %，即￥ 元；

(3)第三期：施工过程中工期进度过半时支付工程总造价的 %，即￥ 元；

(4)第四期：竣工验收合格后 日内支付工程总造价的剩余 %，即￥ 元。

三、双方责任：

1.甲方责任：

（1）甲方应在开工前一天，向乙方进行现场交底。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。

（2）做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。

（3）如确实需要拆改原建筑结构或设计管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并承担有关费用。

（4）根据乙方提供的需求按时提供自购材料。甲方自购的材料自行负责将该装修材料搬运到施工场地内。

（5）清除装修场地内影响到乙方施工的障碍物。

2.乙方责任：

（1）参加甲方组织的施工设计方案现场交底，并负责向具体施工人员传达甲方设计方案和施工效果。

（2）乙方指派 为乙方驻工地负责人，全权负责合同履行。

（3）乙方在装修期间全程承担现场管理装修施工质量和施工人员等职责，对本次装修工程的质量、工期及施工现场安全负责。

（4）工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

（5）乙方负责人负责组织装修人员参与本合同定义的装修工程，负责施工人员的人身安全。单项工程施工过程中，未经甲方许可，乙方不得擅自更换施工人员；如甲方对乙方装修人员的施工水平存在疑议，乙方应无条件更换。

四、关于材料供应的约定：

1.甲方提供的材料：甲方负责采购供应的材料、设备，应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲、乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料、设备有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失和工期延误，责任由甲方承担。甲方供应的材料按时抵达现场后，经甲乙双方共同验收，由乙方负责保管并组织施工，由于保管不当或施工工艺不当造成的材料损失，由乙方负责赔偿。

2.甲方采购供应的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

3.乙方提供施工工具；乙方提供的材料：见附件二《装饰用料单》。乙方应严格按照附件二《装饰用料单》中规定的品牌、规格、型号等内容和设计施工要求供应材料、设备；未指定品牌的材料应达到国家、行业规定的质量标准；如不符合设计、施工要求、质量、规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

4.乙方承包的所有材料应自行搬运入户。

5.为保证工程的正常进行，乙方必须至少提前七天书面向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并同时提供所需材料的损耗数量。以便甲方按计划进行采购材料。甲方应一周内向乙方提供甲方自购材料的时间、数量的计划书。以便乙方正常进行施工。

五、关于工程质量及验收的约定：

1.本工程执行中华人民共和国建设部（2002）110号文《住宅室内装饰装修管理办法》和家装行业施工规范、质量评定验收标准。

2.本工程由乙方提供设计施工方案。乙方负责按规定的施工规范工艺进行施工。

3.甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

4.由于乙方原因造成质量事故，其返工费和材料损失由乙方承担，工期不变。本工地在施工期间和保修期间内如因施工质量问题所引起的周围邻居的财产损失，由乙方负责修复及赔偿；

5.在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目，必须提前与乙方联系，经甲乙双方确认签字施工图与报价单后，方能进行该项目的施工。由此影响竣工日期，甲、乙双方商定。

6.若部分工序由甲方材料供应厂家免费安装或由甲方安排其他单位安装，甲方应事先安排时间并通知乙方，乙方应予以配合，并避免造成整体工期的延误。

7.工程验收：甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。工程每一节点，乙方应提前两天通知甲方进行验收。

8.工程竣工：乙方应提前二天通知甲方验收，甲方在接到通知三日内组织验收，如果甲方在规定时间内不能组织验收，须及时通知乙方，另定验收日期。

9.工程保修期从竣工验收确认之日起算。对竣工验收后由乙方安装的隐蔽工程（水、电）保修期十年（注明：若水、电工程属于改位工程，则此工地原已安装好的水电工程不属于乙方保修范围内），其他保修期贰年。

10.保修期内由于乙方施工不当和乙方提供材料质量不合格造成的质量问题，乙方无条件地进行维修，并承担相应材料费用。因上述原因给甲方造成损失的，乙方应承担相应的赔偿责任；保修期内如属甲方使用不当造成损坏，直至不能正常使用，乙方可酌情收费。保修期结束后，乙方负责长期为甲方提供维修服务，直至甲方重新进行该房屋的装修工程。

六、关于安全生产和防火的约定：

1.甲方提供的施工要求应同乙方协商，施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，遵守物业管理部门的装修指南，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。否则，乙方应负责修复和赔偿。

2.施工中凡涉及改变房屋结构，拆、改承重墙，加大楼（地）面荷载，由甲方向物业管理部门提出协商，经确认后施工。

3.乙方应注意煤气使用安全，确保登高施工的安全保障等各类安全保证，并提醒施工工程人员注意安全，产生任何事故的责任完全由乙方负责。

七、违约责任：

　　1.由于甲方原因导致延期开工或中途停工，除顺延工期外，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天甲方应支付乙方 元，甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，按该期应付款金额的 %支付违约金，工期顺延。

2.由于乙方原因，逾期竣工的，每逾期一天乙方向甲方支付 元违约金，逾期 天仍未能竣工的，甲方有权单方解除合同，乙方应按照合同总金额的 %向甲方支付违约金。

3.甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由甲方负责并承担责任。

4.乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担责任。

5.工程未办理验收、结算手续，甲方提前使用或擅自动用工程由此造成无法验收和损失的，由甲方负责。

6.工程关键节点未办理验收，乙方提前进行下一阶段工程施工，由此造成损失的，由乙方负责。

7.乙方未按照附件二《装饰用料单》中规定的品牌、规格、型号等内容和设计施工要求供应材料、设备，如因此给甲方造成损失的，乙方应承担全部的赔偿责任。

8.如在施工过程中，产生工程和材料质量问题以及各类应由施工工程队承担的责任，甲方只向乙方追究赔偿责任。

八、纠纷处理方式：

　　双方如对合同执行发生争议，应通过友好协商解决，如协商无效的，可以提交装修房屋所在地人民法院诉讼解决。

九、合同的变更和解除：

1.合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方如需变更合同内容，应经双方协商一致后，重新签订补充条款。

2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。

3.如由于乙方施工出现质量问题，甲方有权提出中止装修，并与乙方协商共同解决。如协商不成甲方可以提出终止合同。

十、其它事项：

1.工程开工前，甲方应将房屋外门钥匙 把交乙方施工负责人保管。工程竣工验收时，甲方负责提供新锁 套，由乙方当场负责安装交付使用。

2.本合同签订后，工程不得转包。

3.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字（盖章）之日起生效，并具有同等法律效力。

4.双方签认的装饰工程报价单、施工图及经双方协商达成一致的其它具体问题协议，作为合同附件，与本合同具有同等的法律效力。

附件一：《装饰施工内容表》

附件二：《装饰材料用料单》

甲方(签章)：

代表：

电话：

签订地点：

签订日期： 年 月 日

五、装修施工协议范本？

以下是一份装修施工协议的范本，仅供参考：

装修施工协议

甲方：（业主姓名）_________

乙方：（装修公司名称）_________

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，甲乙双方在平等自愿、诚实守信的基础上，经友好协商，达成如下协议：

一、施工范围及时间

1.1 施工范围：

（1）房屋装修：卫生间、厨房、客厅、卧室、阳台等装修。

（2）水电工程：给排水管道、灯具、插座等。

（3）木工工程：隔断、门窗、地板等。

（4）油漆工程：墙面、天花板等。

1.2 施工时间：

（1）施工开始日期：______年______月______日。

（2）施工结束日期：______年______月______日。

二、装修规格

2.1 卫生间：

（1）地面铺贴瓷砖，瓷砖大小为______mm x ______mm。

（2）卫生间墙面铺贴瓷砖，瓷砖大小为______mm x ______mm。

（3）卫生间门口设置防水条。

（4）洗手台和坐便器均为品牌产品。

（5）洗手台上方设置镜子。

2.2 厨房：

（1）地面铺贴瓷砖，瓷砖大小为______mm x ______mm。

（2）厨房墙面铺贴瓷砖，瓷砖大小为______mm x ______mm。

（3）橱柜和操作台均采用人造石材料。

（4）燃气灶和油烟机均为品牌产品。

2.3 客厅：

（1）地面采用地板铺贴。

（2）墙面刷乳胶漆。

2.4 卧室：

（1）地面采用地板铺贴。

（2）墙面刷乳胶漆。

（3）卧室门采用实木门。

2.5 阳台：

（1）阳台地面铺贴防滑瓷砖。

（2）阳台栏杆采用不锈钢材料。

三、工程款及支付方式

3.1 工程总价为______元。

3.2 支付方式：

（1）首期：装修开始前支付工程总价的______%。

（2）第二期：工程完成后支付工程总价的______%。

（3）第三期：工程

第三条 工程量清单

甲方应向乙方提供装修施工的具体工程量，包括但不限于如下几方面：

地面处理：包括铺设地板、瓷砖等，每平方米报价 X 元。

墙面处理：包括涂料、贴墙纸等，每平方米报价 X 元。

天花板处理：包括吊顶、涂料等，每平方米报价 X 元。

门窗处理：包括安装门窗、玻璃、窗帘等，每平方米报价 X 元。

电路改造：包括插座、开关、灯具等，每个报价 X 元。

管道改造：包括水、电、气等管道，每个报价 X 元。

以上价格均为乙方的标准报价，如需更改，应在协商一致的情况下进行修改。

第四条 施工期限

乙方承诺在 X 天内完成以上工程的施工任务，如遇不可抗力因素导致施工延期，应提前告知甲方并得到其同意。

第五条 付款方式

工程开始前，甲方应向乙方支付工程总款的 X% 作为预付款。

工程完成后，甲方应支付乙方剩余工程款。

支付方式：甲方应在工程验收合格后 3 个工作日内，将款项转账至乙方指定账户。

第六条 违约责任

甲方未按期支付工程款的，应向乙方支付逾期支付的 X% 的违约金。

乙方未按期完成施工任务的，应向甲方支付逾期完成的 X% 的违约金。

如一方因违反协议而给另一方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

第七条 争议解决

因本协议发生争议的，双方应友好协商解决，协商不成的，应向当地人民法院提起诉讼。

第八条 生效与终止

本协议经甲、乙双方签字盖章后生效。

本协议自乙方完工验收合格之日起终止。

协议终止后，乙方应归还甲方所有未使用完的材料和预付款余额。

以上为装修施工协议的范本。

六、装修告知邻居范本？

亲爱的邻居们:大家好！我是x单元xx室的业主，将于xx年xx月开始装修，我们会按照国家规定装修期间操作，在装修期间给各位邻居带来的不便，敬请谅解。

七、违规装修投诉 范本？

尊敬的管理部门，我写信是要投诉我所居住的公寓楼违规装修的问题。最近，我注意到有一位住户进行了违规装修，包括敲打墙壁、破坏公共设施等行为，给我们的生活造成了很大的困扰和不便。

我希望管理部门能够采取措施，制止这种违规行为，并恢复公共区域的正常使用。我相信您会认真处理这个问题，确保我们的居住环境安宁和谐。谢谢您的关注和支持。

八、装修合同纠纷怎么办？

步骤/方式1

装修装饰合同产生纠纷可以私下和解进行解决，

步骤/方式2

和解不成，可以提请第三方加以协商解决；

步骤/方式3

协商不成，可以根据装修装饰合同的内容交由指定机构进行仲裁，

步骤/方式4

仲裁不能解决的，可以向装修装饰合同所在地的人民法院提起诉讼。

九、装修质保合同范本？

以下是一份装修质保合同范本，仅供参考：

装修质保合同

甲方(业主)：_______________

乙方(装修公司)：_______________

本合同由甲乙双方签署，旨在规定装修质保的具体事项。根据《中华人民共和国合同法》的规定，本合同具有法律效力。

一、装修质量标准

1.1 装修工程应符合国家现行的相关规定、标准及设计要求；

1.2 装修所用材料应为优质材料，并符合国家强制性标准或行业标准；

1.3 装修工程质量应符合国家强制性标准或行业标准，且达到甲方的要求。

二、装修质保期限

2.1 装修质保期限为__________年。

2.2 质保期内，如出现因装修质量问题引发的质量问题，乙方将按照协议要求进行修复或重做。

2.3 维修期限为__________天，自甲方提出质量问题之日起计算。

三、装修质保范围

3.1 装修质保范围包括但不限于：墙面、地面、天花板、门窗、涂料、电路及电器设备等。

3.2 如发现质保期内非人为损坏的装修问题，乙方必须及时解决。

四、装修质保责任

4.1 在装修质保期内，如出现因装修工程质量问题导致的损失，乙方应该承担相应的责任；

4.2 在装修质保期限内，甲方应该配合乙方的检查，以确保及时发现并处理装修质量问题；

4.3 如质保期结束后仍再次出现同一区域质量问题，乙方将免费再次维修。

五、其他条款

5.1 本合同未尽事宜可由甲乙双方商定；

5.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方(业主)签字：_______________ 日期：_______________

乙方(装修公司)签字：_______________ 日期：_______________

以上是一份简单的装修质保合同范本供参考。在签署合同前，双方应该认真审阅并确认合同的所有条款，如有疑问可以通过咨询律师或其他专业人士获得更多帮助和建议。

十、装饰装修合同范本？

装饰装修合同1

委托方（甲方）：

承接方（乙方）：

工程项目：甲乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装璜。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同（包括本合同附件和所有补充合同）以便共同遵守。

1、工程地址：

2、居室规定，_____房型_____室_____厅_____厨

（1）_____室，计_____平方米；

（2）_____厅，计_____平方米；

（3）厨房，计_____平方米；

（4）卫生间，计_____平方米；

（5）阳台，计_____平方米；

（6）过道，计_____平方米。

（7）其他（注明部位），计_____平方米。总计：施工面积_____平方米。

3、施工内容：

4、委托方式：

5、工程开工日期：_____日

6、工程竣工日期：_____日

7、工程总天数：_____天。

甲方：

乙方：

年 月 日

装饰装修合同2

供方：

签订时间：

需方：

签订地：

一、货物的品名，规格型号，数量及单价

二、产品质量

供方应保证必须符合或优于国家规定的“装饰装修材料有害物质限量”的环境保护标准以及国家和行业规定的其他质量要求，技术指标与出厂标准，做到外观整洁，标识清楚。

三、保修方式

以上产品在质保期内出现产品质量问题，供方应负责三包（包修、包换、包退），所产生的费用由供方自行承担．包修期满后需方享有终身成本价维修服务。

四、交货时间与地点

供方负责将货物运送至约定地点，承担相应运输、保管、装卸的费用。需方在交货地点对数量、外观检查后验收，对产品质量不符合或规格不符的，有违合同原则的产品有权拒收，并由供方承担因此而产生的经济费用和一切损失。

五、付款方式

先款后货。

六、服务承诺：

产品品种、规格、质量不符合本合同约定时，供方应在24小时内负责包修、包退、包换并承担因此给需方造成的全部损失。

2、供方未按本合同规定的产品数量交货时，少交部分，需方如需要，应照数补齐，需方如不需要，可以退货，由退货所造成的损失，由供方自行承担，如需方需要而供方不能交货，则供方应该给需方不能交货部分货款总值的20％的违约金，需方另行采购。

甲方：

乙方：

年 月 日